建设工程设计合同

合同编号：

建设工程设计合同

工程名称：

发 包 方：

设 计 方：

合同签订地点： 合同签订时间： 年 月 日

建设工程设计合同

发包方(简称甲方)： 住所：

企业（法人）营业执照注册号： 法定代表（负责）人：

设计方(简称乙方) 住所：

企业（法人）营业执照注册号： 法定代表人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等国家有关法律、法规之规定和批准的设计任务书，本着自愿、平等、诚实信用的原则，就完成合同建设项目的设计任务，协商一致，签订本合同。 第一条 工程项目名称、规模、阶段、投资

1.1.工程项目名称： ； 1.2.工程建设地点： ； 1.3.工程设计规模： ； 1.4.工程设计阶段： ；

1.5.工程估算（概算）投资： ； 第二条 设计内容及范围

2.1.设计范围： ； 2.2.设计内容： ； ； 第三条 设计工作要求

3.1.时间与进度： ；

3.2.设计质量与深度：设计深度执行《建设工程设计文件编制深度规定》、 。

第 1 页 共 2 页

3.3.其它： 。 第四条 设计依据、标准和资质 4.1.设计依据：

4.1.1.设计委托书或设计中标文件； 4.1.2.甲方提交的基础资料； 4.1.3.工程项目批准文件。

4.2.乙方采用的主要设计标准及规范： 。

4.3.乙方资质等级： 。 第五条 资料提交及期限

5.1.甲方向乙方提供以下资料及文件并对其完整性、可靠性负责。 序号 资料及文件名称 份数 提供日期 交付资料的要求 5.2.乙方向甲方交付以下设计资料和文件并对其真实性、准确性、完整性全面负责。 序号 资料及文件名称 份数 提供日期 交付资料的要求 第六条 合同设计费及支付方式

6.1.合同设计费（含税/不含税）：人民币（大写）： （小写） 元。该费用是乙方完成合同约定设计任务及内容所包含的全部费用，除非双方另有约定，乙方不再另行取费。 6.2.合同设计收费依据按以下第 方式确定 6.2.1.设计招标中标价；

6.2.2.双方按国家《工程勘察设计收费标准》确定；

6.2.3.双方按〔发包方/设计方〕所在地工程设计市场调节价协商确定； 6.2.4.其它： 。

6.3.按照6.2.2条估算的设计费，在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。由其它方式确定的合同设计费不再调整。

第 2 页 共 6 页

6.4.支付方式按照下列第 款规定执行：

6.4.1.一次性支付：乙方向甲方交付设计文件并通过审查后 日内支付。 6.4.2.分期支付：

6.4.2.1.合同生效之日起 日内，甲方支付设计费 %即 元；

6.4.2.2.（按交付设计文件的进度支付）： ； 6.5. 在甲方付款前，乙方应开具相应的税务发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款。 6.6. 乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。 收款人： ； 开户行： ； 账 号： ； 第七条 甲方权利义务

7.1.要求乙方对不符合工程建设强制性标准、规范和约定要求的设计文件限期整改；

7.2.参加本合同设计项目各设计阶段的评审、验证和确认，要求乙方按照各设计阶段评审结论对已完成的设计进行完善补充，最终设计完成后，根据设计审查结论要求乙方进行必要的补充、修改，直至通过审查；

7.3.要求乙方更换不称职的施工现场工作人员；

7.4.不得要求乙方违反国家法律、法规和有关工程设计规范、标准进行设计； 7.5.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作；

7.6.不得擅自修改乙方编制的设计文件，确需委托第三方修改设计文件的，应征得乙方书面同意； 7.7.为乙方派驻施工现场的工作人员提供必要的工作条件和安全环境； 7.8.其它： 。 第八条 乙方权利义务

8.1.按国家规定和约定的设计标准、规范、规程、定额进行工程设计，严格审核设计文件，并按约定的进度、质量交付设计文件；

8.2.不得超越设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务。

8.3.根据甲方要求委派现场设计代表 进行设计交底，配合施工，解决施工过程中有关设计问题；

8.4.委派相关专业的设计人员参加工程设计各个阶段的审查、协调会议以及工程验收工作，并及时完善和优化设计方案；

第 3 页 共 6 页

8.5.按照设计内容和深度进行设计，不得随意更改设计内容和另立项目重复收费。不得将重新描晒或只改换图标的设计按新项目收费；

8.6.对甲方、施工单位、监理单位提出的工程设计文件中存在的问题，应及时提出处理意见或解决方案；

8.7除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线外，乙方在设计文件中不得指定生产厂、供应商；

8.8.工程设计应保证工程的安全性能,满足施工安全操作和防护的需要，采用有利于环境保护、提高能效的设计方案；

8.9.未经甲方书面同意，不得擅自将合同项下的设计业务转委托。 第九条 设计变更

9.1.甲方因下列原因可以进行设计变更,甲方根据需要进行设计变更，或者所提交资料作较大修改，设计人应及时修改设计、出图和办理相关手续。因变更造成乙方设计文件交付日期延误的，交付期相应顺延，需返工修改设计的，甲方应按乙方实际工作量支付返工费。 9.1.1.超出设计任务书范围变更设计项目、规模、标准、条件； 9.1.2.提交的基础资料错误或作较大修改；

9.1.3.在设计任务书范围内要求乙方优化设计方案。

9.2.乙方因下列原因可以进行设计变更。因变更增加的设计费用由乙方承担。由此给甲方、施工单位、监理单位、供应商造成的工期延误、停工、设备材料、退货等损失由乙方承担。 9.2.1.设计质量不符合技术标准、规范和约定要求的； 9.2.2.设计遗漏、错误、设计深度不够。

9.3.因一方原因造成设计变更的，变更方应提出设计变更书面申请，甲方对设计变更申请及理由进行审查批准。 第十条 保密

10.1.在合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料、信息及相关工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露； 10.2.对乙方所有的技术成果权，甲方负有保密义务。未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用。不得擅自向第三方扩散、转让。 第十一条 不可抗力

11.1.不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地

第 4 页 共 6 页

震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工等社会事件；

11.2.由于不可抗力致使双方或任何一方不能履行合同义务的，应采取有效措施避免并减少损失，将损失降低到最低程度。不可抗力发生后 小时内，应以书面形式通知对方，并在 日内向对方提供发生不可抗力的有效证明文件；

11.3.因不可抗力致使合同未按期履行或无法履行，造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失负赔偿责任。 第十二条 违约责任

12.1.甲方未按期提供有关基础资料，致使乙方无法进行设计的，设计文件交付日期相应顺延； 12.2.甲方无正当理由逾期支付设计费，每逾期一日，按银行同期贷款利率向乙方支付违约金； 12.3.乙方未按期交付设计文件及有关资料的，每逾期一日，乙方应向甲方支付设计费 1 ‰的违约金(甲方可在设计费中扣除)，违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应补足赔偿；

12.4.乙方交付的设计文件不符合约定质量和规范要求的，乙方应在甲方规定的期限内整改，经过两次整改仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方已支付给乙方的费用，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

12.5.由于设计遗漏、错误等原因使工程出现质量问题，给甲方或第三人造成损失的，由乙方承担赔偿责任，乙方除免收受损失部分的设计费外，应赔偿甲方或第三方因此遭受的损失； 12.6.乙方未履行合同其他义务或履行义务不符合约定的，甲方有权根据实际情况扣罚乙方的设计费。

第十三条 合同变更、解除

13.1.合同经双方协商一致，可以变更或解除。变更或解除协议应采用书面形式。

13.2.出现下列情形之一的，一方可以解除合同，但应向对方发出书面解除通知。合同的解除不影响各方解除合同前依法享有的权利和承担的义务： 13.2.1.给甲方造成损失拒不赔偿的； 13.2.2.对甲方提出的合理要求拒不履行的； 13.2.3.擅自将合同项下的设计业务转委托；

13.2.4.甲方拒不支付设计费超过 %的。经书面催告后 日仍未支付的； 13.2.5.其他约定： 。 第十四条 争议的解决

合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的，按照以下第 14.2 方式解决

第 5 页 共 6 页

14.1.提交 仲裁委员会进行仲裁。 14.2.向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。 第十五条 健康、安全和环境保护

双方有关健康、安全及环境保护的权利、义务，依照合同附件《 工程设计HSE合同》执行。

第十六条 合同效力及其他约定事项

16.1.合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字，并加盖单位印章之日起生效； 16.2.合同履行期：自合同签订之日起至工程竣工之日止；

16.3.合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议。补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准；

16.4.本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力； 16.5.组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 16.5.1.合同条款； 16.5.2.中标书；

16.5.3. 设计委托书、批准的初步设计文件、施工设计文件、数据、图表； 16.5.4.双方往来传真、电报、会议纪要；

16.6. 其它约定： 。

甲 方（盖章)： 乙方(盖章) ： 法定代表人（负责人）： 法定代表人（负责人）： 或委托代理人： 或委托代理人： 联 系 人: 联 系 人: 电话/传真: 电话/传真:

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

第 6 页 共 6 页